+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ

Что делать, если заказчик по договору строительного подряда уклоняется от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ? Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных по договору строительного подряда работ является сдача результата работ заказчику. Подрядчик, исполнивший свои обязательства по договору строительного подряда, обязан в письменной форме известить заказчика о завершении работы и вызвать его для участия в приемке ее результата. Такие действия подрядчика являются выполнением его обязанности по сдаче заказчику результатов работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Встречаются случаи, когда не платит заказчик по контракту на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд, мотивируя недофинансированием или отсутствием денег в бюджете.

Односторонний акт как повод для начисления НДС со стоимости выполненных работ.

Пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российский Федерации предусмотрено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые установлены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат.

Довольно распространённой является ситуация, при которой Подрядчик, выполнив объём работ, составляет акты по форме КС-2, КС-3, однако, Заказчик отказывается их подписывать и соответственно принимать выполненные работы. Пунктом 4 статьи Гражданского кодекса Российский Федерации предусмотрено, что при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Таким образом, исходя из правоприменительной практики рекомендуем вам после проставления отметки об отказе заказчика в подписании актов направить их посредством почты по юридическому!

Подрядчикам, в таком случае, не стоит забывать, что односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пн — Пт: с до Сб — Вс: выходные дни. Сферы практики. Успешные дела. Кабинет доверителя. Что делать подрядчику? Наиболее часто Заказчик мотивирует свой отказ от подписания актов ненадлежащим качеством выполненных работ, невыполнением указанных объёмов, а порой просто уклоняется от подписания без указания мотивированной причины.

Давайте рассмотрим самые распространенные случаи, когда такой отказ может считаться мотивированным: Пунктом 6 статьи Гражданского кодекса Российский Федерации предусмотрено, что Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. Также суды признают мотивированным отказ заказчика от приемки работ, выполненных с пропуском определенного договором срока, на основании пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российский Федерации.

Согласно данной норме просрочка должника, в результате которой исполнение утратило интерес для кредитора, дает последнему право отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Такой отказ признается мотивированным, если заказчик докажет, что результат выполненных работ не представляет для него интереса, а также экономической необходимости.

Отказ Заказчика будет признан мотивированным, если Подрядчик не приглашал Заказчика для приемки выполненных работ и не передал ему предусмотренную договором документацию, отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ признается обоснованным.

Подрядчик должен доказать, что работы выполнены качественно и в объеме, предусмотренном договором, если заказчик отказался принимать выполненные работы и представил мотивированный отказ. Рекомендуемые статьи по данной теме:.

Читайте также Договоры подряда относятся к числу самых распространённых типов контракта. Они нашли применение в самых разных экономических сферах. Но есть область экономики, где этот тип договоров особенно популярен — строительная. Работы в этой сфере практически всегда строятся на отношениях подряда, в связи с чем возникла необходимость особо тщательной проработки законодательных нюансов договорного оформления этих отношений.

Отношения подряда — распространённая экономическая схема взаимодействия между двумя сторонами, одна из которых заказывает, а другая предоставляет услуги или работы.

Такой договор может носить бытовой характер заказчиком выступает физическое лицо, защищает его Закон о правах потребителя или представлять собой коммерческие отношения между хозяйствующими субъектами права и обязанности сторон в этом случае регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Договора подряда относятся к одному из самых распространённых типов контрактов, они нашли применение практически во всех отраслях экономики. Отношения подряда пронизывают всю строительную сферу в связи с чем выделяется даже специальный подвид подрядных договоров , на них базируется выполнение госзаказов, они же позволяют нормально функционировать множествам предприятий различной специализации и обеспечивают миллионы рабочих мест.

Срок выполнения договора подряда — существенное условие, которое обязательно должно быть прописано в соглашении. Без чёткого указания начального и конечного сроков выполнения работ по договору он не имеет силы за редкими исключениями.

Что делать, если заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ?

Пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российский Федерации предусмотрено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые установлены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат. Довольно распространённой является ситуация, при которой Подрядчик, выполнив объём работ, составляет акты по форме КС-2, КС-3, однако, Заказчик отказывается их подписывать и соответственно принимать выполненные работы. Пунктом 4 статьи Гражданского кодекса Российский Федерации предусмотрено, что при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Таким образом, исходя из правоприменительной практики рекомендуем вам после проставления отметки об отказе заказчика в подписании актов направить их посредством почты по юридическому! Подрядчикам, в таком случае, не стоит забывать, что односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Уклонение заказчика от подписания акта сдачи-приемки

После истечения предоставленного срока направить по тем же адресам счета и претензию с требованием об оплате выполненных работ. Письма заказчику желательно направлять ценными письмами с описью вложения с уведомлением о вручении. Если письма переданы на руки секретарю или иному работнику заказчика под роспись, то есть неприятный риск услышать от заказчика в суде о том, что такой отметки о получении на письме он не ставил, такого работника у них нет и проч. В подобном заявлении заказчика ничего критического для подрядчика, как правило, нет.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Адвокат Пастухов. Заказчик не подписывает акт выполненных работ

Односторонний акт выполненных работ. Односторонний акт выполненных работ — выход для исполнителя в случае если заказчик уклоняется от приемки работ по договору. Именно так и поступил герой сегодняшнего нашего романа и вот, что получилось из этого. Фабула этого арбитражного дела прозаична. Между истцом и ответчиком заключен договор, в соответствии с условиями которого исполнитель обязался поставить, а заказчик принять и оплатить товар согласно накладной, которая является неотъемлемой частью договора. В соответствии с п.

Большую часть споров, связанных с ненадлежащим исполнением договоров строительного подряда, составляют иски о взыскании стоимости выполненных работ.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда подрядчик выполнил работы, а заказчик уклоняется от приемки. При этом, как правило, заказчик направляет письмо с формальными основаниями для отказа недочеты, которые не позволяют принять работы в целом. Проблема в том, что неукоснительное выполнение всех пунктов не приводит к подписанию актов.

Односторонний акт выполненных работ

Поэтому, чтобы определить момент возникновения обязанности начисления НДС, днем выполнения работ следует признавать дату подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком см. Обратите внимание:. Согласно п. Реализация результата работ подтверждается подписанным актом КС

Юридическая консультация. В последнее время стала типичной ситуация, когда заказчик платит аванс, а потом отказывается от подписания актов выполненных работ.

Об уклонении заказчиком от приемки результатов работ и оказания услуг по договору

Подрядные организации часто сталкиваются в работе с одной и той же проблемой - работы сделаны, а оплаты так и не поступает. Вы пытаетесь хотя бы подписать акт, а заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ. Потеряв терпение, вы обращаетесь в суд. Возможно усложнение ситуации. Например, при заключении договора вы получили аванс. А теперь заказчик, под предлогом того, что работы не выполнены, заявляет встречный иск о взыскании неотработанного аванса! Если вы не выстроили правильную стратегию,то можете остаться не только без оплаты за выполненные работы, но еще и в долгах. В такую ситуацию может попасть любой предприниматель.

Отказ от приемки строительных работ: что должны знать заказчик и подрядчик

Мы специализируемся на сопровождении сделок с недвижимостью с 2008 года и занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний региона.

Сомневаетесь в сделке по покупке квартиры. Прежде чем задать себе этот вопрос, подумайте, насколько важен для вас результат решения проблемы. Речь идет о квартире, которую не страшно потерять при сделке с недобросовестными людьми. Или в споре по наследованию недвижимости вас не страшно проиграть.

В случае отказа либо уклонения Заказчика от подписания акта и взыщет стоимость выполненных работ, как говорится, по полной.

Что делать если заказчик не подписывает акт выполненных работ

Решение по вопросу о помощи принимается в кратчайшие сроки после подачи заявки. Конечно, это лишь малая часть тех проблем, с которыми сталкиваются наши пользователи.

Но, вне зависимости от сложности ситуации, адвокат по военным делам гарантированно предоставит наиболее оптимальные и эффективные варианты разрешения конфликтов или спорных ситуаций.

Бесплатный военный юрист работает в нашем центре круглосуточно, что дает возможность оперативно получить информативную поддержку по любому вопросу.

Деятельность военнослужащих довольно специфична и разобраться в законодательстве, регламентирующим ее, довольно непросто. Но наш военный юрист онлайн разберется во всех обстоятельствах по делу и даст рекомендации, поможет предпринять эффективные действия по восстановлению справедливости в той или иной ситуации.

В армии действует особенная система правовых отношений, возникаемых между подчиненными и высшим руководством.

Таким образом всем заинтересованным людям доступен некий тендер на правовое консультирование. Здесь доступна бесплатная юридическая консультация, и она позволит вам разобраться в проблемной ситуации. Войти Авторизация через Facebook Колега, Вам нравится наш ресурс.

Правда, подобного рода подтверждение может идти довольно длительный срок, до полугода. Следовательно, пока территориальный орган ГИБДД не получит данное официальное подтверждение подлинности Ваших документов, Вам не выдадут водительские права. Так как, по неизвестной причине, данное подтверждение должны были получить до сдачи Вами экзаменов в ГИБДД и, соответственно, Вас не должны были допускать до сдачи экзаменов в ГИБДД.

Затем по месту нового пребывания начинается перерегистрация в закрепленной налоговой инспекции. Перед походом в ФНС, необходимо по новому адресу с владельцем здания подписать договор аренды, а также взять копии правоустанавливающих документов.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Елена

    Вы попали в самую точку. Мысль хорошая, согласен с Вами.